家政保洁、单位保洁 首页 > 服务项目 > 家政保洁、单位保洁

一般保洁劳务合同范本;保洁劳务合同范本简单

添加人:家政保洁、单位保洁 添加时间: 2024-01-08 19:56:38

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 *** 工程的 ***分项工程劳务承包事项协商达成一致,签订本合同。

  1.承包范围:室外无缝钢管:包含采暖进户干管埋地部分管道及管件安装、管道的除锈刷油施工、管道消毒冲洗、压力试验土方开挖及回填等满足设计及施工规范的一切工作内容;室内无缝钢管:包含采暖进户干管埋地部分管道及管件安装、管道的除锈刷油施工、管道消毒冲洗、压力试验、除锈刷油等满足设计及施工规范的一切工作内容。

  阀门安装(法兰连接):包含阀门及接头配件、法兰等安装、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;阀门安装(螺纹连接):包含阀门及接头配件等安装、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;通风配件:包含风口、防火阀、调节阀、消声器、支架等安装;PP-R塑料采暖管(热熔连接):包含管道及管件安装安装等,管道消毒冲洗、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;镀锌钢管采暖管(螺纹连接):包含管道及管件安装安装等,管道消毒冲洗、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;采暖橡塑保温:包含采暖管道保温管及相应材料安装等满足设计及施工规范的一切工作内容;采暖保温管外保护层:包含采暖管道保温管外保护层及相应材料安装等满足设计及施工规范的一切工作内容;地热施工:包含地热盘管、保温板(聚苯板、挤塑板)、反射膜(铝箔)、钢丝网(两遍)安装,管道消毒冲洗、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;铁构件制作、安装,制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、刷油(喷漆)、安装、补刷油;分集水器包含分集水器及附件及辅材的供应及安装,剔槽、修复及管路、管件供应安装、外观检验及水压试验、安装后做有效成品保护,交付前进行一次保洁等满足设计及施工规范的一切工作内容;散热器:包含散热器及连接配件的安装、散热器支(托)架的刷油等满足设计及施工规范的一切工作内容。

  2.1劳务清包工:本合同单价包含但不限于包人工费、辅材费、工具费、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包劳保福利、包意外保险、包机械、包超高补贴及人工降效、包冬雨季施工及高温施工补贴、包加班补贴、包辅材和人工涨价风险、包赶工费、包保险及劳保用品、包成品及半成品保护、包二次及多次搬运工转运材料、包零星人工转运、包施工范围内质量缺陷整改修复、包工完场清、包竣工交付前保洁清理、包质量保证期内维修、协调配合费、管理费、利润、保险费、不可预见费、风险等全部费用。

  2.2因设计变更或签证增加或减少的相应工作内容,乙方一定得执行,同时单价按照合同单价执行。(若本协议中无相同或相似清单可参考,双方可另行议价作为补充)

  1.合同工期约 ** 日历天,开工日期: ** 年 ** 月 ** 日,竣工日期:**年**月 **日 (或具体进场时间以甲方项目部发出的具体开工日期通知为准)。

  1.工程质量目标:£中天集团标杆工程 、£工程质量目标: 合格、 £**省建筑优质结构工程。

  2.安全文明目标:□**省文明施工现场会、£**省文明工地 、□**市文明工地。

  1.合同总价:地下室部分(与住宅以±0.00为分界)安装单价按着建筑面积包干价**元/m2,以下为分项单价(分项价格仅做为月度产值收方参考,后期甲方有权在总单价不变,做单项价格调整,不作为施工承包范围的依据):

  ①以上单价如有后期政策性文件上调人工不做任何调整;对于不调整施工范围及界面、不增减系统仅因图纸变化增减工程量的单价不做调整(需二次施工的除外,例如原图纸施工照明预埋增加了一个回路,对已完工楼层增加的回路二次施工的则按合同原则单独计取,对未施工的楼层则不增加费用)。

  ②双方一经约定,不得以价格低、人员不够、工人不愿意加班、节假日休息、农忙等任何理由影响项目施工进度及工程质量,如果出现以上状况,一次警告无效后,甲方项目部将坚决清退该班组,并进入公司黑名单,给甲方项目部造成经济损失的,甲方项目部将从班组已完工程价款内扣款。

  ③乙方务工人员入场后乙方向甲方项目部备案本班组务工人员工资表;如因设计变更、工程指令等发生二次施工的或不在上述施工范围内的,费用按照合同单价仅计取人工费,另外的费用不计取。设计变更、工程指令等一切图纸变更或应业主单位要求增加工作内容的或甲方安排的另外的事项,乙方需无条件遵守甲方安排施工,不得以任何理由拒绝施工,若拒绝施工的甲方另行安排人员进行实施工程,费用从乙方工程款中按实扣除。

  (2)场地每天工完场清,负责本班组进出施工大门材料运输车辆的清理清洗,严禁车辆带泥巴等污染源到场内马路上。

  2 安全施工 (1)按甲方三级配电要求,在指定点配备三级电箱开关。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格产品。

  (2)按两级保护的要求,选取质量合格及符合容量要求的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

  3 二次搬运 (1) 塔吊水平运输及垂直运输局部覆盖不到的地方,需班组自行解决材料搬运。

  (2)所需要的材料进场后,由班组安排人员卸车(材料供应商自行卸车除外),在指定点堆放整齐。

  5 机械机具管理 (1)对甲方提供的机械设备设施谨慎保管和保养,工程完工后负责对甲方所提供的设备做全面的清理和保养,再归还。

  综合单价 (1)综合单价包含了工程参与者的劳务费(含管理工资)、加班费(含节假日)、个人所得税、社保养老统筹费(含工伤、失业保险)、夜间施工补贴费、伙食与住宿费、交通车旅费、劳动保护费、冬雨季及高温施工增加费、超高补贴及人工降效费、流动施工津贴、职工安全防护措施费、预调工资、工资附加费、费及注册费、办公与生产机具使用费、辅助材料费、设备及设备进出场费、检验试验配合费、辅材和人工涨价风险、赶工费、保险、劳保用品及职工安全防护措施费、成品及半成品保护费、二次及多次搬运工转运材料发生的费用、零星人工转运费、中小型机械及操作费、机械运输不到的地方人工搬运费、施工范围内质量缺陷整改修复费用、建筑垃圾清理并堆放到指定点费用、安全文明施工费、质保期间的维修费、协调配合费、施工难度及不可预见费、规费、税金、利润等内容。

  (2)综合单价已包含了乙方对本工程承包范围的工程质量、工期、安全文明目标的达成承诺.除不可抗力事件外,乙方不再因其它任何原因调整价格或提出补偿。

  4.1工程量计算规则:按***定额规范执行,工程量按建筑面积计算(建筑面积计算规定:参照《建筑工程建筑面积计算规范GB-T50353-2013》规定计算建筑面积,但不包括外墙保温层,即结构建筑面积,阳台面积计算一半,其余飘窗、飘板、露台、外附烟道、空调板、全封闭结构、构架及装饰构件等不计算面积)。

  1.1由甲方项目管理人员每月在乙方上报工作量之前,以层为单位进行质量、工期、安全文明管理评定,作为过程费用结算依据之一。

  1.2劳务结算必须附分层验收表格,分层验收表格必须有栋号长、质量主管、安全主管、生产经理、技术负责、项目经理签字。

  1.3因甲方项目部需要乙方派的零星点工(因施工工序连接必须发生的零星用工或承包范围内必要的零星用工,不予单独计费),按技工**元/工日、普工**元/工日计算,每工日按 ** 小时计,点工及签证单必须经过甲方现场指定人员审批签字确认有效,点工月清月结,不累计。乙方逾期(不论何种原因)未完成审批手续视为乙方自动放弃。

  (明确付款比例,期中支付比例/开学季、春节预结算支付比例/竣工结算支付比例、点工支付比例等)

  3.1乙方每月按时与甲方劳务管理员核对实名制考勤表,填写工资领用明细表(甲方按统一格式),双方签字确认后,交商务经理、项目经理审核签字。无银行卡和考勤记录人员,不发放工资,也不得代领工资。甲方在每月**号--**号 期间按工人不超过 ** 元/月、班组负责人不超过 ** 元/月发放工资。

  3.2甲方和乙方办理完工结算后,甲方付款至乙方结算款的**%时,乙方必须确保在 ** 日内将所有工人工资发放完毕,并将班组出具的结算证明和发放明细报甲方备案,否则视为违约。

  3.3施工期间发生的一切关于劳务工资纠纷问题及其产生的后果由乙方自行承担。

  3.4通过甲方代发的工人工资,甲方将按照税务局规定代扣代缴个税,相应成本由乙方承担。

  4.1所有费用均采用转账(支票、电汇等)支付,乙方需提供发票。甲方每次付款前乙方必须提供相应的增值税(专用)发票,不得提供虚假发票,提供的发票须经主管税务部门的认证。

  4.2乙方承诺确认为增值税(□一般□小规模)纳税人,需向甲方开具增值税(□专用□普通)发票。包工包料作业内容开具的增值税发票税率为**,仅清包作业内容开具的增值税发票税率为 ** ;过程中若发生增值税税率变化,综合单价据实调整。

  乙方提供的收款单位为本合同中乙方全称。收款单位必须与“合同签订单位名称”一致。此表必须填写。一律要求转账支付,杜绝现金交易行为。

  1.本项目工程施工过程及实体质量必须符合国家、行业相关规范要求,以及相关管理目标评定标准。

  2.乙方必须严格按照甲方提供的图纸设计、变更联系单、图纸会审纪要、施工规范、工程所在地有关规定及甲方的技术交底要求施工,以优质和优良的质量要求为目标,杜绝出现建筑质量通病和影响使用功能的质量问题。

  3.乙方按甲方交底标准及要求,在施工前必须做好样板墙、样板块、样板层等样板引路作业,样板设置在甲方指定区域内;工程各项内容按样板作为标准之一进行施工和验收。不明确或者未涉及的分项施工标准及要求以甲方决定为准。

  4. 乙方指定**为专职质量员,联系电话******,必须常驻施工现场,参与放线,负责材料验收、技术交底、质量检查、成品保护、作业交接等,执行过程质量管控。

  5.乙方施工完毕,应先自检合格后,再通知甲方项目部验收。甲方项目部与建设单位对隐蔽工程的施工质量验收不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延误工期,且承担项目部相关损失,并处以**元/次的罚款。

  6.乙方施工完成后未自检、未通知验收、未办理工序交接或连续两次验收不合格,造成的损失由乙方全额承担,并处以 **元/次罚款,当整改不及时或整改不达标时,甲方有权采取以下措施:

  6.2组织另外人员整修,人工按市场价技工 ** 元/日工,普工 ** 元/工日计算,材料按市场价 **元 计算,由此产生的费用从乙方当月工程款中扣除;

  6.4终止协议,按乙方已完成且合格工程量的**%进行工程款结算,乙方无条件退场。

  6.5若因乙方原因造成较大质量事故,视为违约,甲方有权责令其停工,直至终止协议。

  7.本项目实施:一层一验/节点验收、按质定价的结算制度,分项工程的合格率至少达到 ** ,主控项目(按各公司确定内容)必须全部合格;质量问题整改率: ** 。以现场实测实量评定标准及中天建设《项目管理标准化参考标准》、项目部技术交底要求为依据(高于此标准),得分为 ** 分的楼层视为为达标,按合同约定的综合单价执行;得分高于 ** 分以上的,对应楼层的综合单价上浮 ** %, 低于 ** 分,对应楼层其单价按合同约定的综合单价下浮 ** %。

  8. 质量评比以甲方、建设单位、政府部门或第三方单位的检查结果为评判依据,由甲方项目质量组/资料组负责收集归档质量验收评分资料,交预算组作为按质定价依据。

  1.本项目总工期为 ** 日历天,乙方需按甲方的工期计划,以表中所示为最低配置要求,合理安排人员及施工机具,保证项目正常施工进度。

  2.施工期因发生机械设备故障、水电停供、材料短缺、设计变更或改变施工部署、各类检查、前后工序原因等暂停施工的情况,均在乙方承包风险范围内,其停窝工损失已在合同单价中综合考虑,乙方不得向甲方索要额外的经济补偿。若因上述因素引起劳资纠纷,责任和损失由乙方承担。

  3.因建设单位等第三方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程、已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将其自有机械设备和人员撤出施工现场,甲方按协议单价支付已完工程款,乙方不得向甲方提出任何损失赔偿。

  4.施工期间因乙方原因造成的停工,乙方应主动采取措施配合甲方赶施工进度,若乙方整改不及时或拒绝整改,甲方有权另派他人处理,人工按市场价技工**元/工日,普工 **元/工日,辅机辅材按市场价**元执行,费用从乙方当期工程款中直接扣除。

  5.若非乙方原因引起窝工,乙方要从项目部调离人员应事先经甲方同意。若因乙方抽调人员而造成的工期滞后且遭到建设方的进度投诉,由乙方补偿甲方遭受的经济损失(包含建设方对甲方的经济处罚),在给与乙方的工程款中予以扣除。

  6.若乙方接到甲方赶工令后无实质反应或消极怠工,导致工期延误2天以上且累计3次,甲方有权对乙方的承包范围再次进行划分,或中止双方协议,乙方无条件撤出项目部,并承担更换班组带来的损失,费用从乙方已完工工程款中直接扣除。

  7.非乙方原因且有证据证实因以下原因造成原计划工期延误的,乙方应在事件发生后及时迅速采取措施减少损失,并在事件结束后5天内向甲方提交书面工期签证材料,经施工员、生产经理、项目经理签字确认生效,逾期未提交,视为放弃签证权益,甲方将不予受理,其所造成的损失由乙方自行承担。

  原因包含:(1)不可抗力;(2)工程设计有重大变更;(3)施工图纸移交时间影响工期进度;(4)因建设单位原因导致工程停建或缓建;(5)政府政策性原因、冬歇期、春节等停工。

  8.本项目按工期计划实施一层一验/或节点验收(按上表中所示),按质定价的预结算制度,若因乙方原因节点滞后造成项目窝工或受到建设单位处罚,乙方按甲方损失金额的双倍赔偿。乙方进度计划每月销项率必须达到月进度计划 ***%以上,否则当期进度款支付比例下调 **% 。

  1.甲乙双方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和操作规程,乙方应严格按甲方的安全标准进行施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。甲方应对乙方进场的工作人员事先进行三级教育,并进行有针对性的安全交底,通过甲方考核合格人员方可安排上岗,甲方有权对违反者进行罚款或者责令停工直至终止协议。

  2.乙方专职或兼职安全员为**,联系电话*****,安全员每日班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序安全交底,进行“三上岗,一讲评”并及时做好记录,上报甲方安全员备案。对不参与安全培训、岗前考核不合格人员,不得安排上班,如若违反以上规定按甲方规定处理,严重者责令退场。

  3.乙方必须履行自身对职工进行安全教育的职责,应严格执行施工现场的《安全生产细则》,高空作业系安全带,特殊工种操作者,必须持有有关部门核发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,如若未履行上述义务而造成的工程、财产和人身伤害及相关费用,乙方负全部责任。

  4.乙方进场施工人员必须穿戴安全防护用品(如安全帽、安全带、防滑鞋等),若发现有未按要求穿戴者,甲方安全员/门卫有权拒绝其进入施工区域,并按项目规定处理。乙方需承担一切因自身原因造成的安全事故。

  5.乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的防护措施,必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除,乙方应在下班前将防护设施恢复。

  6.甲方统筹安排工人宿舍,如甲方提供的宿舍不能满足住宿需要,乙方应自行解决,带家属的工人由乙方安排在工地外租房居住。宿舍区要设专人负责管理,作好防火、安全用电工作,讲究卫生,严禁乱扔乱倒,杜绝扰民事件发生。

  7.乙方应遵守甲方的规章制度和劳务纪律,做好安全文明施工。对指定的工作区每日工完场清,达到文明施工要求,做好生活区门前三包;接到迎检工作应积极配合甲方完成安全文明施工安排。若乙方达不到文明施工或整改要求的,由甲方有权另派他人处理,按市场价技工**元/工日,普工**元/工日执行,费用从其当期工程款扣除。

  8.未尽事项,以附件“项目安全文明管理细则”和“安全生产责任书”为补充,乙方遵照执行,当期发生当期处理,发生费用从当期工程款中扣除。

  1.1乙方须指派专(兼)职劳务管理员**,联系电线日内向甲方提供务工人员的身份证、劳动合同、特殊工种上岗证、职业资格证书等复印件。无身份证者,禁止进入项目。

  1.2乙方必须按法律规定录用女工:18-** 周岁,男工:18-** 周岁,与录入者签订劳动合同,不私招乱雇零散工。高空作业人员和特殊工种操作人员必须达到其行业要求的健康标准,特殊工种持证上岗率为 **%,其他作业人员持证上岗率为** %,乙方全面负责对工人的管理,包括但不限于工人待遇、劳保、食宿、选聘等,否则后果自负。

  1.3禁止乙方使用负案在逃人员,一经发现,按**元/次给予罚款;乙方不得招雇有重大健康隐患等危险疾病的人员;如发生死亡等事故均由乙方承担全部责任,甲方无任何连带关系。

  1.4乙方自行负责场外住宿人员的安全,在外租房禁止以甲方名义,任何纠纷乙方自行处理,与甲方无关。

  1.5坚决禁止,变相和造成工地、社会混乱的一切不正当行为,乙方对在项目聚众闹事、殴打、罢工、群架、,变相等现象,不加以阻止或阻止不力,不及时报告,甲方将按项目管理细则处理,如若造成重大伤亡事故,除追究法律责任外,甲方有权终止协议,不予结算工程款。乙方在工地外的一切违法行为所造成的经济损失和刑事责任与甲方无关,乙方自行负责处理。

  1.6严禁乙方带小孩、职工家属进入施工现场,乙方如果违反相关规定,造成不良事件发生,甲方将按项目管理细则处理,责任由乙方全权承担,与甲方无关。

  2.1乙方劳务管理员在人员进场3天内应向甲方提供:劳务人员花名册(主要包括工人工号、姓名、性别、年龄、籍贯、身份证号码、进场日期及合同签订等)、身份证原件及其复印件(正反面)、暂住证、工资卡信息(开户行和卡号)、工伤保险缴纳证明、合法劳动用工合同、操作证件等资料,并到甲方项目劳务室办理工人进出胸卡、门禁卡、帽签(由乙方支付胸卡、门禁卡保证金,按** 元/人收取,退场时按退回数量退款),由甲方项目劳务员逐一核实、登记、采集影像资料、备案,建立信息。无信息无卡人员,禁止进入施工现场。

  2.2乙方应遵守项目晨会管理要求,每日以班组为单位开展班前晨会,使用今日水印相机拍摄晨会照片,按要求每日上报出勤人数、人员明细、工作内容及工作时段。临时外招人员必须每日进行实名登记,进场时乙方按要求填写《突击人员登记表》,明确身份信息、进出场时间、工作内容。

  2.3乙方应遵守甲方电子考勤制度,即上下班时间以刷卡、摄像、指纹录入考勤,劳务管理员须定期向甲方提交当月工人出勤记录、工人工资(生活费)表,配合甲方核对工作,禁止弄虚作假、虚报多报等欺骗行为,一经发现按**元/次给予处罚,若乙方屡次不改,每月工程款支付比例下调**%。

  3.1甲方仅提供电源( 一级箱和二级箱) 及水源,其它涉及临电临水费用均由乙方自理及承担。

  3.2甲方提供工人住房,乙方自行负责所属工人的床铺、宿舍用品、个人防护及消毒用品。房间紧张情况下,乙方应无条件服从甲方住宿分配。若乙方不配合,造成房间资源浪费,甲方有权收取 ** 元/人/月(其中3K间住5人、4K间住7人,例如单个3K房间只住1人,则收取 ** 元/月)。

  3.3乙方应遵守项目食宿制度,保持好宿舍内部环境卫生整洁,不得在板房内做饭,不得使用大功率电器。一经发现按甲方项目管理细则严肃处理。

  3.4生活用电管理规定,甲方安排专人进行生活区用电管理,生活区冬夏季每间宿舍每月免费提供** 度电,春秋季每月免费提供** 度电,超出部分按每度 ***元由乙方承担,费用从当期工程款扣除,不累计。

  1.1本合同签定后**日内乙方需向甲方交纳履约保证金**(其中质量保证占**% ,工期保证占**% ,安全文明保证占**% ,其他保证占**% ),以现金形式一次性支付;若乙方未按时交纳履约保证金的,从第 ** 日起按月息** 算,作为应交保证金的滞纳金,从工程款中直接扣除。如发生下列情况履约保证金不予退还:

  1.2履约保证金组成:履约保证金包含但不限于“施工进度、施工质量、安全文明施工、现场实名制管理和农民工资支付履约”,此保证金在乙方完成合同约定的全部工作内容后,无违约扣款则一月内无息返还;未达到要求视为违约,依据违约情况扣除部分或全部履约保证金;履约保证金扣除后,乙方必须补足保证金,若乙方拒不补足的,甲方有权采取以乙方工程款代替保证金,或解除合同等措施。

  1.3履约保证金的退还:在工程竣工结算时,由甲方预算组根据履约情况进行费用清算,按结算费用审批流程,经审核确认后,对剩余金额一次性无息支付。

  按本协议第一部分约定施工内容的综合单价及计算规则,乙方指定人员每月向甲方申报已完形象进度及工程量表(按各单位统一申报格式),经现场质量、安全、生产、材料等甲方权责人签署意见后,提交预算组,经预算员核对已完工程量,双方确认签字。

  1.月/节点进度款预结算:进度款预结算仅用于作为支付过程工程进度款的依据,乙方指定负责人根据本协议有关约定提交已完工程量,按甲方约定的预结算流程报批,乙方填写月度任务完成确认单→甲方项目现场人员按规定签署评审→预算员检查→商务经理复查→项目经理复审→甲方公司成本经理复审。同时扣除当期转扣点工、转扣工程量价款、材料扣款、保险费、罚款等以及已发放的农民工工资,审批完成后生效。

  2.最终工程结算:工程完工后乙方现场负责人根据本协议有关约定和完成的实物工程量,按协议规定填写最终结算申请单→甲方有关人员按规定审核→甲方审定。

  3.1因乙方原因不能履约,甲方不得不终止(解除)合同时,乙方必须承担全部违约责任,甲方按乙方已完工程量*协议单价并扣除违约金等办理预结算,其最终结算必须等乙方剩余工程量由甲方另行组织人员施工完成后办理。因乙方未完工程导致甲方费用增加时,甲方有权将超额费用转由乙方承担(超额费用不高于原合同总额200%)。

  3.2停工结算:因业主原因导致工程停工,甲方不得不撤场时,双方按乙方已完工程量*合同约定的综合单价,办理完工结算,双方均不得以工程中途停工等理由提出索赔。其最终结算与甲方和建设单位的结算同步。

  1.主材管理:乙方须按照甲方流程填报《材料使用计划》,甲方审核后及时供应,乙方领取的材料用量按规定进行限额领料,对甲方提供的主要材料,其损耗率应控制在 ** %以内,若工程完工时,损耗率超过实际使用量的 ** %,超出部分按原价 ** 倍予以扣除;若乙方在保证工程质量、安全的前提下节约材料达到**,结算时可按予以奖励**。

  2.辅材管理:乙方提供的辅助材料及机具必须符合国家合格标准和工程验收要求,禁止擅自改变材料性能、用途等。若乙方所提供的机具、辅材在数量、性能上不能满足施工需要,在甲方通知后仍无改善的,甲方有权追究乙方造成的质量缺陷和延误工期责任。同时有权替乙方购入施工机具、辅材等,所发生的费用从乙方工程款中扣除。

  3.余料管理:成品材料不得随意切割,避免浪费;属甲供辅材按 *%的损耗量包干使用,乙方超额领用部分按采购价从其工程款扣除。

  4.劳务用品:安全帽、工装马甲由甲方统一采购,工人进场后由乙方负责人到甲方项目库房统一领取,费用由乙方承担,当月领取的费用从乙方当月工程款扣除。

  5.乙方应在施工前5-7天向甲方提交材料用量计划,如乙方不能及时提供材料用量计划,影响工程进度均由乙方承担一切责任及经济损失。乙方须按甲方材料管理流程办理材料的申报、领用、退还、调拨、废料处理等手续,与库房管理人员签字确认。

  6.乙方自带的工具、机具、电线、电缆、辅材等应在进场时,向甲方仓管组申报并清点,由甲方确认、记录,以作为退场依据;以上用具由乙方自行管理使用,并承担修理、缺损、损耗、保管、保养、运输等费用。

  7.协议已约定由乙方提供的材料,若从甲方领取,费用由乙方按市场价的1.2倍支付。甲方提供的料具(主材除外),由乙方负责人(或书面委托人)办理签字手续后到甲方仓库领取,工完归库,遗失或损坏照市场价双倍赔偿。

  8.非乙方提供的机械出现故障后,由甲方负责组织检修,检修及配件购买费用由责任方承担。

  本协议约定工序交接由乙方负责人或授权人及甲方的专业工长按照工序交接内容进行作业面移交,其交接工序如下:

  1.必须以书面形式,采用专用表格,由甲方专业工长组织相关班组负责人,于下道工序开始前,在操作面现场交接,三方签字确认;

  2.交接书面记录经生产经理签字后由专业工长保存,作为月度工程量结算书审核的依据和附件。

  3.乙方应积极配合工序交接,督促上道工序施工班组的清理工作,并复核上道工序有关技术尺寸、标高等,若因乙方未履行上述义务引起的返工等损失由乙方负责。

  乙方应遵循《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等文件履行以下工程质量保修义务。

  1.乙方应对其承包范围内的成品进行保护,成品受损不属乙方责任的,但经双方协商,乙方应配合维修,费用由责任方承担。

  2.因乙方损坏或污染其它工程成品、遗留废弃物,乙方必须及时整改清理,若由甲方另派人员修复或清理,按人工**元/工日、辅机辅材按市场价 **元 执行,费用从乙方工程款扣除,如破坏洁具等成品,按实赔偿。

  2.如初次验收不合格,属乙方责任时,乙方应在限定的时间内完成整改工作并重新报验,如再次检查不合格,对其进行不低于**元/次的经济罚款。

  3.业主上级部门的验收工作:乙方自检合格后再通知甲方验收,甲方验收合格后,再由甲方通知建设单位验收。

  1.甲方从乙方工程款中预留 **%作为工程保修金,待本工程保修期满后(质保期 ** 年,且工程无质量问题时)一次性无息付清。

  2.保修责任:在保修期内,由于乙方的施工或缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复,费用由乙方承担,乙方在接到甲方报修通知后48小时内落实维修工作。如未能在甲方要求时间内完成的,甲方可安排第三方进行,费用以甲方出具的结算单为准,乙方无条件认可,并从乙方的质保金中直接扣除,不足部分由乙方自行承担。

  乙方现场负责人: 联系电线负责编制施工组织设计,交底管理目标,组织编制年度、季度、月度施工计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽检查、物资采购、现场计量等全部管控、监督、检查和验收工作。

  2.2负责按时提供图纸,组织乙方进行图纸会审,熟悉设计图等工作;组织乙方进行施工方案编制及交底,负责资料的收集整理及工序验收。

  2.3解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。提供施工作业面、现场住宿、仓库、现场办公场地及材料堆放处等,接通到达现场的水、电、管线及道路等。甲方应及时提供施工材料、大型机械设备,为施工进度提供措施保障。

  2.4 严格遵守工程建设安全生产有关管理规定和操作规程,组织乙方开展安全知识学习和检查。落实并监督三级教育,并进行有针对性的安全交底。

  2.5 及时批准乙方报送的施工进度计划、阶段材料需求及设备的供应计划,对乙方负有领导、服务、监督管理的责任。

  2.6提供合格的工程材料及施工方案,规范和督导乙方做好原材料、半成品的验收及合理使用。

  2.7应监督乙方进行分项工程的自检、整改工作。及时组织乙方开展验收,并反馈结果,对验收不合格的施工内容提出整改要求,督促乙方落实整改工作。

  2.8督促乙方进行安全文明施工,负责定期/不定组织安全检查,对乙方存在的安全隐患及违章行为提出整改要求,并落实和跟进安全隐患整改工作。如若发现乙方未按要求进行整改或未整改的,甲方有权按约定处理,涉及罚款可直接从工程款扣除。

  2.9及时向乙方传达上级主管部门和建设单位的有关指示要求。负责与建设单位、监理、设计院及有关部门联系,协调现场工作关系。如遇设计变更及时通知乙方,同时做好各工种之间的协调及工作安排。

  2.10组织协调与工程有关的质量、环境、安全、文明标化等各种审核、检查及验收。

  2.11对乙方施工过程做全面监控,确保整个工程按期、保质完成,若发现乙方有违反合同规定及施工规范行为,甲方有权责令其限期整改,对不服从管理、拒绝整改的,甲方应按情节轻重进行经济处罚或终止合同。

  2.12 乙方带班人员能力未达到甲方要求时,甲方有权要求更换带班人员,如乙方未能按时更换人员,甲方有权自行安排的带班人员,由此产生的费用由乙方承担。

  2.15以上甲方的监督管理工作并不免除乙方的任何责任及应承担的经济赔偿。

  3.1乙方根据施工总进度计划,按甲方要求提交周、月度计划及劳务计划表,组织有相应资格证书的熟练工人投入工作,报送动火、电焊、气焊、危险品设置文件,经甲方同意后严格实施。

  3.2严格遵守安全生产管理规定和操作规程,履行对工人进行安全教育的职责,开展岗前安全教育,班前安全教育,各项交底、教育记录由工人签字后,提交甲方安全组备案,方可上岗。特殊工种必须持证上岗,严禁使用不符合条件人员入场施工。

  3.3自觉遵守国家和地方的法律法规、规章制度,遵守与甲方签订的工程承包协议、履约承诺书、责任书等内容。如乙方擅自中断协议而影响工程进度造成的经济损失由乙方负责赔偿。

  3.4本合同签订单价为双方自愿协商,乙方已充分考虑市场行情波动等风险因素,不得再以任何理由向甲方要求增加费用、补偿等,不得以罢工、围堵、、散布谣言等方式要挟甲方修改或超额支付双方已约定价款,否则视为违约。

  3.5严格执行关于建设工程环保、文明施工的管理规定,落实现场文明施工的管理要求,采取有效措施,切实做好文明施工管理和环境保护工作。

  3.6在施工过程中若发生质量事故,乙方应第一时间报告甲方,除甲方原因外,处理事故所发生的费用及伤亡指标由乙方承担。

  3.7乙方的合理建议应先征得甲方同意,办理变更手续后方可施工。不得擅自变更。因乙方擅自变更施工发生的费用及由此导致的甲方损失,均由乙方承担,且延误的工期不予顺延。

  3.8乙方要配合甲方和其它工种班组办理工序交接手续,保证工期、质量、文明施工、班组活动等各项工作正常开展。按时参加甲方组织的工作安排协调会、交流培训会。

  3.9应妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的机具、周转材料及其他设施,如发现损坏、丢失应双倍赔偿。负责成品、半成品的保护,如乙方造成缺损应无条件修补。

  3.10按照甲方流程提供相关资料办理工程款申请。遵守甲方对劳务队伍的工资发放监控制度,按时发放工人工资,不得以任何理由拖欠工人工资。若乙方违反约定,给甲方造成不良社会影响,甲方有权向乙方追讨名誉损失权益。

  3.11每次付款前乙方必须要提供相应的增值税(专用)发票,如涉及到发票遗失的,乙方承诺协助办理发票遗失相关手续并重开发票,不得以各种理由进行推诿,否则甲方有权拒绝支付工程款。

  3.12乙方应全面完成工程承包范围内容,不得借故甩项或再分包,否则视为违约。

  3.13乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥,强令冒险作业行为。有义务监督甲方员工廉洁从业,乙方发现甲方员工有索贿行为的,应坚决拒绝,并有权向甲方进行举报。

  1.乙方自身造成质量问题,应及时报告甲方,处理方案须先经甲方审批同意方可施工,整改费用由乙方承担。存在以下情况均视为乙方违约:

  (2)二次以上验收未通过、质量问题金额超过 **万元/次 的,除损失费用由乙方全额承担外,还应向甲方支付 **元/次的违约罚款,违约金从乙方已完工工程款/履约保证金中扣除。

  2.乙方应无条件配合甲方及建设单位的赶工要求,若乙方消极敷衍或无响应而导致工期延误或建设单位处罚甲方的情况发生的,乙方应承担其违约责任,违约金 **元从乙方已完工工程款/履约保证金中扣除。

  3.乙方自身管理不善或无能力履行完合同内容,中途退场,甲方有权另行发包,乙方除应接受按已完产值的 **% 进行工程款结算外,其履约保证金 ** 元将从乙方已完工工程款/履约保证金中全部扣除。

  4.乙方不得将其承包内容再转包,或在内部层层分包。如发现其违约行为,甲方有权停止结算或终止合同,并没收乙方履约保证金。

  5.根据双方约定,甲方有权就乙方未达到工期、质量、安全文明的施工合同要求,对其结算价款按约定执行。多栋号施工时,乙方原因不能满足项目工程需求时,甲方可另选班组进场施工,分解乙方施工合同内容,乙方应无条件同意。临时调进班组施工单价高于原价格时,超出部分由乙方承担。

  6.乙方必须确保工资发放到工人,因乙方原因发生工人向政府部门投诉等让甲方的社会信誉受损事件,甲方有权直接解除双方合同,扣除乙方履约保证金,结算方式按因乙方原因造成的中途退场办理。

  7.乙方不得开具虚假(或者不符合甲方要求的)发票,开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票的,乙方需向甲方支付合同总价款 ** %的违约金,同时乙方应继续开具符合甲方要求的发票。乙方不能开具发票的,双倍赔偿甲方因此受到的损失。如由此造成税收行政处罚的,其责任均由乙方承担。

  8.甲乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采取向**人民法院起诉的方式解决争议。

  9.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好己完工作成果:

  1.双方履行完协议全部内容,乙方向甲方交付成果,并经建设单位验收合格后,工程价款支付完毕,本协议即告终止。

  2.因政策调整、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停建、缓建,使合同不能继续履行,终止本合同,结算与甲方对建设方的结算同步。

  3.如因乙方在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺,致使工程不能保证质量、安全与工期,或因乙方不及时支付民工工资引发劳务纠纷情况恶劣的,甲方可单方解除劳务分包合同。结算按本合同第十二条款第3条细则中途退场结算约定执行。

  4.合同解除后,乙方应妥善做好己完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  5.合同解除后,乙方应继续履行保密义务,不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息(含工程款及保修金的支付)。

  第二十一条 本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收合格并结清工程款后终止。

  第二十二条 本合同签订后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,签订补充协议,补充合同经甲方盖章方可生效。

  保持施工现场整洁,材料堆放有序,避免各工序由于垃圾没有及时清理而造成交叉污染及安全隐患,树立安全文明施工形象,达到公司、区域、集团要求。

  4.1工完场清要作为每道工序合格完成的衡量指标,不能做到工完场清视为未完成此项工作内容,验收视为不合格。

  4.2每个工种施工人员要在每天施工时,随时清理施工所遗留的各种建筑垃圾,并将现场物品堆放整齐。建筑垃圾清理倒在指定地点,不得乱堆乱扔。工长对当日情况进行工完场清检査,并落实专人清理。

  4.3所有现场施工人员要讲究卫生,不得乱扔垃圾,不得随地大小便。生活区要规整、清洁,生活区由项目安全员每日进行检查,并安排专人落实整改。

  4.5周转材料按进度及周转方案要求应及时拆除、及时清运,不能马上清运的必须堆放整齐。

  4.6施工所需的材料和工具,根据施工进度有计划地安排加工和进场,材料的装卸、运输要做到文明施工,根据材料的品种特性选择合适的装运机械和装卸方法,保证材料、成品、半成品完好无损,材料、构件、料具等的存放位置必须便于施工和符合总平面布置要求,挂牌标识,注明材料名称、品种、规格数量、检验状态和管理责任人;各种管件、杆件、散件应搭设架子码放,根据材料性能要求做好防雨、防潮、防腐等措施。

  4.7加强机械设备的保养维修,遵守机械安全操作规程,做好安全防护措施,保证机械正常运转。经常保持机身及周围环境清洁。保证各种机械设备的标志明显,编号统一。现场机械管理实行验收合格标记、管理责任人及安全管理规定和操作规程挂牌制。

  4.8建筑废料、建筑垃圾要及时清理到固定存放点,分类堆放并及时清运,不得长期堆放在作业区或施工现场内。

  在各工序班组交底时,同时明确各工序班组专人负责工完场清,设置安全文明、成品保护专职小组,当天完工当天完成工完场清工作。

  为确保项目工程质量的达标,有效约束楼地面施工过程的重要动作,甲方项目部特制定了如下实施细则,以资遵守。

  为保证安全生产纪律,强化安全生产管理,维护正常的生产秩序,保证在施人员生命财产安全,特制订本实施细则:

  3 宿舍内私接电线、使用大功率电器、改动床铺布局、私拆乱改 100元/次

  30 班组老板/负责人/质量/安全员/劳务专兼职人员在项目驻点上班时间不足26天/月 200元/次*人,进度款比例下调10%

  62 对有隐患的施工机械操作人员离开后未采取安全防护或提醒措施 200元/次

  66 围攻、威胁恐吓、辱骂及殴打甲方管理人员、监理、业主管理人员 10000元/次,严重可开除

  67 施工中电线 施工中临电装置未安装漏点保护器或无专人看守 500元/次

  71 特殊工种未佩戴专业防护装备进入作业的(如电工、焊工进入作业区域为未穿符合国家标准的绝缘鞋等) 100元/次

  本授权委托书声明: 本人 (法定代表人)系(劳务公司名称) 法定代表人,现授权委托 (姓名) 为我司的合法代理人, 负责 (项目工程名称) 的投标、施工、竣工、结算、保修、全过程沟通管理与服务工作,以本公司的名义签署投标报价书、过程谈判、签署合同、施工和处理与之有关的一切事宜。

  由我司承包的贵司工程开工在即,为确保本工程保质保量、按期交付,我司现委派 *** 身份证号: **** 作为本工程的项目责任人,负责处理该工程的(一切施工与劳务管理)工作,并代表我司向贵司作如下郑重承诺:

  1.我司承诺按合同条款执行工人工资支付约定,无条件确保民工工资及时发放,不发生拖欠民工工资现象,并采取贵司认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生,如发生我司拖欠民工工资或发生工人向政府或向贵司索要工资的情况,贵司有权暂停支付我司工程进度款,且我司同意按照每人每次 ***元 的标准向贵司承担违约责任,或发生贵司代支工资情况,除了从当期工程款内直接扣除代支的工资外, 我司须按照贵司所垫付的民工工资 **倍 向贵司支付违约金。

  2.我司承诺按照国家法律法规及贵司的规定建立施工人员实名制管理,并将施工人员名单造册、劳务合同等资料提交贵司监督,发生施工人员变动时及时提交变更名单。如因我司未提交施工人员名单或名单不准确的,在发生欠薪讨薪事件时,以贵司认定结果为准。

  3.我司承诺在投标报价时已熟知和完全了解本协议条款内容和工程施工要求等,我方中标价已综合考虑了本工程工期、质量、安全、市场涨价等风险因素,非不可抗力情况不再提出涨价等赔偿要求。若因我方原因影响项目正常开展,和违反了协议约定等行为,我司愿承担相应的违约责任并接受协议约定的违约罚款,违约金可直接从“履约保证金/工程款”中扣除。若我方“履约金/工程款”不足以支付违约金时,我方也愿接受贵司解除合同的处理,无条件配合贵司办理退场清算工作。

  4.我司承诺施工中自觉接受并遵守贵司项目管理细则,配合贵司办理所有过程手续,按时办理预结算工作且在(预)结算资料上签字确认成果。遇到争议双方友好协商解决。若我司违反贵司项管管理要求,自愿接受贵司处罚。

  为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保护国家、企业的财产免遭损失,保障职工的生命安全和身体健康,保障施工生产的顺利进行,依据《建筑法》、《国家安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规制订本责任书,甲方秉承对乙方负责的态度,要求乙方恪尽职守,认线.贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定;遵守企业的各项安全生产制度、规定及要求。

  2.乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方必须对本单位职工进行安全生产教育,以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产管理制度。

  3.乙方应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底内容。乙方必须检查具体施工人员对技术交底落实情况,并进行经常性的督促、指导,确保施工安全。

  4.乙方应对所属施工及生活区域内的施工安全、质量、防火、治安、生活卫生等综合工作方面全面负责。乙方负责人离开现场,应指定专人负责,办理委托管理手续。乙方负责人和被委托负责管理的人员,应经常检查督促本单位工人自觉做好各方面的工作。

  5.乙方指定_***负责施工现场的安全生产工作,并配备_**___名专职安全员、兼职安全员 ** 名。安全生产负责人及专、兼职安全员必须恪尽职守并服从甲方管理做好安全生产工作。乙方现场人员如不服从甲方管理或存在不利于现场安全生产的情形,甲方有权要求乙方立即更换相关人员,确保施工安全。

  6.乙方应按规定,认真开展班组安全活动。乙方负责人应定期参加工地、班组的安全活动,以及安全、防火、生活卫生等检查,并做好检查活动的有关记录。

  7.乙方在施工期间必须接受总包方的检查、督促和指导。同时甲方协助乙方搞好安全生产、防火管理。对于查出的隐患及问题,乙方必须限期整改。

  8.乙方对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现问题和隐患,立即停止施工,落实整改。如乙方无能力落实整改的,应及时向甲方汇报,由甲方协调落实有关人员进行整改,乙方施工班组确认安全后,方可施工。

  9.由甲方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕交付使用前,甲方必须会同有关分包单位共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用。

  10.乙方与甲方如需相互借用或租赁各种工具的,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订安全使用和管理的有关制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求,借入单位一定要进行检查,并做好书面交接记录。

  11.乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确需拆除变动的,必须经甲方施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

  12.特种作业及中、小型机械的操作人员,必须按规定经有关部门培训、考核合格后,持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人员,擅自操作使用电器、机械设备。

  13.乙方必须严格执行防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工如须采用明火加热的防冻措施时,应取得甲方防火主管人员的同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班看护。

  14.乙方需用甲方提供的电气设备时,在使用前应先进行检测,如不符合安全使用规定的,应及时向甲方提出,甲方应积极落实整改,整改合格后方准使用,严禁擅自乱拖拉私接电气线.在施工全套工艺流程中,乙方应注意地下管线及高、低压架空线路和通信设施、设备的保护,甲方应将地下管线及障碍物情况向施工单位详细交底,乙方应贯彻执行交底要求,如遇有问题或情况不明时要采取保护措施,停止施工,并及时向甲方汇报。

  贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则,乙方在施工期间发生各类事故及事故苗子,应及时组织抢救伤员、保护现场,并立即向甲方和有关部门报告,因乙方发生的一切事故应由其负全部的责任。

  • 贴心服务

    专业周到的服务

  • 专业专注

    专业从事保洁清洗

  • 专业团队

    专业人才,安全放心

  • 高效管理

    正规专业的管理模式

服务项目

一般保洁劳务合同范本;保洁劳务合同范本简单

添加人:家政保洁、单位保洁 添加时间: 2024-01-08 19:56:38

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 *** 工程的 ***分项工程劳务承包事项协商达成一致,签订本合同。

  1.承包范围:室外无缝钢管:包含采暖进户干管埋地部分管道及管件安装、管道的除锈刷油施工、管道消毒冲洗、压力试验土方开挖及回填等满足设计及施工规范的一切工作内容;室内无缝钢管:包含采暖进户干管埋地部分管道及管件安装、管道的除锈刷油施工、管道消毒冲洗、压力试验、除锈刷油等满足设计及施工规范的一切工作内容。

  阀门安装(法兰连接):包含阀门及接头配件、法兰等安装、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;阀门安装(螺纹连接):包含阀门及接头配件等安装、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;通风配件:包含风口、防火阀、调节阀、消声器、支架等安装;PP-R塑料采暖管(热熔连接):包含管道及管件安装安装等,管道消毒冲洗、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;镀锌钢管采暖管(螺纹连接):包含管道及管件安装安装等,管道消毒冲洗、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;采暖橡塑保温:包含采暖管道保温管及相应材料安装等满足设计及施工规范的一切工作内容;采暖保温管外保护层:包含采暖管道保温管外保护层及相应材料安装等满足设计及施工规范的一切工作内容;地热施工:包含地热盘管、保温板(聚苯板、挤塑板)、反射膜(铝箔)、钢丝网(两遍)安装,管道消毒冲洗、压力试验等满足设计及施工规范的一切工作内容;铁构件制作、安装,制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、刷油(喷漆)、安装、补刷油;分集水器包含分集水器及附件及辅材的供应及安装,剔槽、修复及管路、管件供应安装、外观检验及水压试验、安装后做有效成品保护,交付前进行一次保洁等满足设计及施工规范的一切工作内容;散热器:包含散热器及连接配件的安装、散热器支(托)架的刷油等满足设计及施工规范的一切工作内容。

  2.1劳务清包工:本合同单价包含但不限于包人工费、辅材费、工具费、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包劳保福利、包意外保险、包机械、包超高补贴及人工降效、包冬雨季施工及高温施工补贴、包加班补贴、包辅材和人工涨价风险、包赶工费、包保险及劳保用品、包成品及半成品保护、包二次及多次搬运工转运材料、包零星人工转运、包施工范围内质量缺陷整改修复、包工完场清、包竣工交付前保洁清理、包质量保证期内维修、协调配合费、管理费、利润、保险费、不可预见费、风险等全部费用。

  2.2因设计变更或签证增加或减少的相应工作内容,乙方一定得执行,同时单价按照合同单价执行。(若本协议中无相同或相似清单可参考,双方可另行议价作为补充)

  1.合同工期约 ** 日历天,开工日期: ** 年 ** 月 ** 日,竣工日期:**年**月 **日 (或具体进场时间以甲方项目部发出的具体开工日期通知为准)。

  1.工程质量目标:£中天集团标杆工程 、£工程质量目标: 合格、 £**省建筑优质结构工程。

  2.安全文明目标:□**省文明施工现场会、£**省文明工地 、□**市文明工地。

  1.合同总价:地下室部分(与住宅以±0.00为分界)安装单价按着建筑面积包干价**元/m2,以下为分项单价(分项价格仅做为月度产值收方参考,后期甲方有权在总单价不变,做单项价格调整,不作为施工承包范围的依据):

  ①以上单价如有后期政策性文件上调人工不做任何调整;对于不调整施工范围及界面、不增减系统仅因图纸变化增减工程量的单价不做调整(需二次施工的除外,例如原图纸施工照明预埋增加了一个回路,对已完工楼层增加的回路二次施工的则按合同原则单独计取,对未施工的楼层则不增加费用)。

  ②双方一经约定,不得以价格低、人员不够、工人不愿意加班、节假日休息、农忙等任何理由影响项目施工进度及工程质量,如果出现以上状况,一次警告无效后,甲方项目部将坚决清退该班组,并进入公司黑名单,给甲方项目部造成经济损失的,甲方项目部将从班组已完工程价款内扣款。

  ③乙方务工人员入场后乙方向甲方项目部备案本班组务工人员工资表;如因设计变更、工程指令等发生二次施工的或不在上述施工范围内的,费用按照合同单价仅计取人工费,另外的费用不计取。设计变更、工程指令等一切图纸变更或应业主单位要求增加工作内容的或甲方安排的另外的事项,乙方需无条件遵守甲方安排施工,不得以任何理由拒绝施工,若拒绝施工的甲方另行安排人员进行实施工程,费用从乙方工程款中按实扣除。

  (2)场地每天工完场清,负责本班组进出施工大门材料运输车辆的清理清洗,严禁车辆带泥巴等污染源到场内马路上。

  2 安全施工 (1)按甲方三级配电要求,在指定点配备三级电箱开关。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格产品。

  (2)按两级保护的要求,选取质量合格及符合容量要求的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

  3 二次搬运 (1) 塔吊水平运输及垂直运输局部覆盖不到的地方,需班组自行解决材料搬运。

  (2)所需要的材料进场后,由班组安排人员卸车(材料供应商自行卸车除外),在指定点堆放整齐。

  5 机械机具管理 (1)对甲方提供的机械设备设施谨慎保管和保养,工程完工后负责对甲方所提供的设备做全面的清理和保养,再归还。

  综合单价 (1)综合单价包含了工程参与者的劳务费(含管理工资)、加班费(含节假日)、个人所得税、社保养老统筹费(含工伤、失业保险)、夜间施工补贴费、伙食与住宿费、交通车旅费、劳动保护费、冬雨季及高温施工增加费、超高补贴及人工降效费、流动施工津贴、职工安全防护措施费、预调工资、工资附加费、费及注册费、办公与生产机具使用费、辅助材料费、设备及设备进出场费、检验试验配合费、辅材和人工涨价风险、赶工费、保险、劳保用品及职工安全防护措施费、成品及半成品保护费、二次及多次搬运工转运材料发生的费用、零星人工转运费、中小型机械及操作费、机械运输不到的地方人工搬运费、施工范围内质量缺陷整改修复费用、建筑垃圾清理并堆放到指定点费用、安全文明施工费、质保期间的维修费、协调配合费、施工难度及不可预见费、规费、税金、利润等内容。

  (2)综合单价已包含了乙方对本工程承包范围的工程质量、工期、安全文明目标的达成承诺.除不可抗力事件外,乙方不再因其它任何原因调整价格或提出补偿。

  4.1工程量计算规则:按***定额规范执行,工程量按建筑面积计算(建筑面积计算规定:参照《建筑工程建筑面积计算规范GB-T50353-2013》规定计算建筑面积,但不包括外墙保温层,即结构建筑面积,阳台面积计算一半,其余飘窗、飘板、露台、外附烟道、空调板、全封闭结构、构架及装饰构件等不计算面积)。

  1.1由甲方项目管理人员每月在乙方上报工作量之前,以层为单位进行质量、工期、安全文明管理评定,作为过程费用结算依据之一。

  1.2劳务结算必须附分层验收表格,分层验收表格必须有栋号长、质量主管、安全主管、生产经理、技术负责、项目经理签字。

  1.3因甲方项目部需要乙方派的零星点工(因施工工序连接必须发生的零星用工或承包范围内必要的零星用工,不予单独计费),按技工**元/工日、普工**元/工日计算,每工日按 ** 小时计,点工及签证单必须经过甲方现场指定人员审批签字确认有效,点工月清月结,不累计。乙方逾期(不论何种原因)未完成审批手续视为乙方自动放弃。

  (明确付款比例,期中支付比例/开学季、春节预结算支付比例/竣工结算支付比例、点工支付比例等)

  3.1乙方每月按时与甲方劳务管理员核对实名制考勤表,填写工资领用明细表(甲方按统一格式),双方签字确认后,交商务经理、项目经理审核签字。无银行卡和考勤记录人员,不发放工资,也不得代领工资。甲方在每月**号--**号 期间按工人不超过 ** 元/月、班组负责人不超过 ** 元/月发放工资。

  3.2甲方和乙方办理完工结算后,甲方付款至乙方结算款的**%时,乙方必须确保在 ** 日内将所有工人工资发放完毕,并将班组出具的结算证明和发放明细报甲方备案,否则视为违约。

  3.3施工期间发生的一切关于劳务工资纠纷问题及其产生的后果由乙方自行承担。

  3.4通过甲方代发的工人工资,甲方将按照税务局规定代扣代缴个税,相应成本由乙方承担。

  4.1所有费用均采用转账(支票、电汇等)支付,乙方需提供发票。甲方每次付款前乙方必须提供相应的增值税(专用)发票,不得提供虚假发票,提供的发票须经主管税务部门的认证。

  4.2乙方承诺确认为增值税(□一般□小规模)纳税人,需向甲方开具增值税(□专用□普通)发票。包工包料作业内容开具的增值税发票税率为**,仅清包作业内容开具的增值税发票税率为 ** ;过程中若发生增值税税率变化,综合单价据实调整。

  乙方提供的收款单位为本合同中乙方全称。收款单位必须与“合同签订单位名称”一致。此表必须填写。一律要求转账支付,杜绝现金交易行为。

  1.本项目工程施工过程及实体质量必须符合国家、行业相关规范要求,以及相关管理目标评定标准。

  2.乙方必须严格按照甲方提供的图纸设计、变更联系单、图纸会审纪要、施工规范、工程所在地有关规定及甲方的技术交底要求施工,以优质和优良的质量要求为目标,杜绝出现建筑质量通病和影响使用功能的质量问题。

  3.乙方按甲方交底标准及要求,在施工前必须做好样板墙、样板块、样板层等样板引路作业,样板设置在甲方指定区域内;工程各项内容按样板作为标准之一进行施工和验收。不明确或者未涉及的分项施工标准及要求以甲方决定为准。

  4. 乙方指定**为专职质量员,联系电话******,必须常驻施工现场,参与放线,负责材料验收、技术交底、质量检查、成品保护、作业交接等,执行过程质量管控。

  5.乙方施工完毕,应先自检合格后,再通知甲方项目部验收。甲方项目部与建设单位对隐蔽工程的施工质量验收不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延误工期,且承担项目部相关损失,并处以**元/次的罚款。

  6.乙方施工完成后未自检、未通知验收、未办理工序交接或连续两次验收不合格,造成的损失由乙方全额承担,并处以 **元/次罚款,当整改不及时或整改不达标时,甲方有权采取以下措施:

  6.2组织另外人员整修,人工按市场价技工 ** 元/日工,普工 ** 元/工日计算,材料按市场价 **元 计算,由此产生的费用从乙方当月工程款中扣除;

  6.4终止协议,按乙方已完成且合格工程量的**%进行工程款结算,乙方无条件退场。

  6.5若因乙方原因造成较大质量事故,视为违约,甲方有权责令其停工,直至终止协议。

  7.本项目实施:一层一验/节点验收、按质定价的结算制度,分项工程的合格率至少达到 ** ,主控项目(按各公司确定内容)必须全部合格;质量问题整改率: ** 。以现场实测实量评定标准及中天建设《项目管理标准化参考标准》、项目部技术交底要求为依据(高于此标准),得分为 ** 分的楼层视为为达标,按合同约定的综合单价执行;得分高于 ** 分以上的,对应楼层的综合单价上浮 ** %, 低于 ** 分,对应楼层其单价按合同约定的综合单价下浮 ** %。

  8. 质量评比以甲方、建设单位、政府部门或第三方单位的检查结果为评判依据,由甲方项目质量组/资料组负责收集归档质量验收评分资料,交预算组作为按质定价依据。

  1.本项目总工期为 ** 日历天,乙方需按甲方的工期计划,以表中所示为最低配置要求,合理安排人员及施工机具,保证项目正常施工进度。

  2.施工期因发生机械设备故障、水电停供、材料短缺、设计变更或改变施工部署、各类检查、前后工序原因等暂停施工的情况,均在乙方承包风险范围内,其停窝工损失已在合同单价中综合考虑,乙方不得向甲方索要额外的经济补偿。若因上述因素引起劳资纠纷,责任和损失由乙方承担。

  3.因建设单位等第三方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程、已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将其自有机械设备和人员撤出施工现场,甲方按协议单价支付已完工程款,乙方不得向甲方提出任何损失赔偿。

  4.施工期间因乙方原因造成的停工,乙方应主动采取措施配合甲方赶施工进度,若乙方整改不及时或拒绝整改,甲方有权另派他人处理,人工按市场价技工**元/工日,普工 **元/工日,辅机辅材按市场价**元执行,费用从乙方当期工程款中直接扣除。

  5.若非乙方原因引起窝工,乙方要从项目部调离人员应事先经甲方同意。若因乙方抽调人员而造成的工期滞后且遭到建设方的进度投诉,由乙方补偿甲方遭受的经济损失(包含建设方对甲方的经济处罚),在给与乙方的工程款中予以扣除。

  6.若乙方接到甲方赶工令后无实质反应或消极怠工,导致工期延误2天以上且累计3次,甲方有权对乙方的承包范围再次进行划分,或中止双方协议,乙方无条件撤出项目部,并承担更换班组带来的损失,费用从乙方已完工工程款中直接扣除。

  7.非乙方原因且有证据证实因以下原因造成原计划工期延误的,乙方应在事件发生后及时迅速采取措施减少损失,并在事件结束后5天内向甲方提交书面工期签证材料,经施工员、生产经理、项目经理签字确认生效,逾期未提交,视为放弃签证权益,甲方将不予受理,其所造成的损失由乙方自行承担。

  原因包含:(1)不可抗力;(2)工程设计有重大变更;(3)施工图纸移交时间影响工期进度;(4)因建设单位原因导致工程停建或缓建;(5)政府政策性原因、冬歇期、春节等停工。

  8.本项目按工期计划实施一层一验/或节点验收(按上表中所示),按质定价的预结算制度,若因乙方原因节点滞后造成项目窝工或受到建设单位处罚,乙方按甲方损失金额的双倍赔偿。乙方进度计划每月销项率必须达到月进度计划 ***%以上,否则当期进度款支付比例下调 **% 。

  1.甲乙双方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和操作规程,乙方应严格按甲方的安全标准进行施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。甲方应对乙方进场的工作人员事先进行三级教育,并进行有针对性的安全交底,通过甲方考核合格人员方可安排上岗,甲方有权对违反者进行罚款或者责令停工直至终止协议。

  2.乙方专职或兼职安全员为**,联系电话*****,安全员每日班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序安全交底,进行“三上岗,一讲评”并及时做好记录,上报甲方安全员备案。对不参与安全培训、岗前考核不合格人员,不得安排上班,如若违反以上规定按甲方规定处理,严重者责令退场。

  3.乙方必须履行自身对职工进行安全教育的职责,应严格执行施工现场的《安全生产细则》,高空作业系安全带,特殊工种操作者,必须持有有关部门核发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,如若未履行上述义务而造成的工程、财产和人身伤害及相关费用,乙方负全部责任。

  4.乙方进场施工人员必须穿戴安全防护用品(如安全帽、安全带、防滑鞋等),若发现有未按要求穿戴者,甲方安全员/门卫有权拒绝其进入施工区域,并按项目规定处理。乙方需承担一切因自身原因造成的安全事故。

  5.乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的防护措施,必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除,乙方应在下班前将防护设施恢复。

  6.甲方统筹安排工人宿舍,如甲方提供的宿舍不能满足住宿需要,乙方应自行解决,带家属的工人由乙方安排在工地外租房居住。宿舍区要设专人负责管理,作好防火、安全用电工作,讲究卫生,严禁乱扔乱倒,杜绝扰民事件发生。

  7.乙方应遵守甲方的规章制度和劳务纪律,做好安全文明施工。对指定的工作区每日工完场清,达到文明施工要求,做好生活区门前三包;接到迎检工作应积极配合甲方完成安全文明施工安排。若乙方达不到文明施工或整改要求的,由甲方有权另派他人处理,按市场价技工**元/工日,普工**元/工日执行,费用从其当期工程款扣除。

  8.未尽事项,以附件“项目安全文明管理细则”和“安全生产责任书”为补充,乙方遵照执行,当期发生当期处理,发生费用从当期工程款中扣除。

  1.1乙方须指派专(兼)职劳务管理员**,联系电线日内向甲方提供务工人员的身份证、劳动合同、特殊工种上岗证、职业资格证书等复印件。无身份证者,禁止进入项目。

  1.2乙方必须按法律规定录用女工:18-** 周岁,男工:18-** 周岁,与录入者签订劳动合同,不私招乱雇零散工。高空作业人员和特殊工种操作人员必须达到其行业要求的健康标准,特殊工种持证上岗率为 **%,其他作业人员持证上岗率为** %,乙方全面负责对工人的管理,包括但不限于工人待遇、劳保、食宿、选聘等,否则后果自负。

  1.3禁止乙方使用负案在逃人员,一经发现,按**元/次给予罚款;乙方不得招雇有重大健康隐患等危险疾病的人员;如发生死亡等事故均由乙方承担全部责任,甲方无任何连带关系。

  1.4乙方自行负责场外住宿人员的安全,在外租房禁止以甲方名义,任何纠纷乙方自行处理,与甲方无关。

  1.5坚决禁止,变相和造成工地、社会混乱的一切不正当行为,乙方对在项目聚众闹事、殴打、罢工、群架、,变相等现象,不加以阻止或阻止不力,不及时报告,甲方将按项目管理细则处理,如若造成重大伤亡事故,除追究法律责任外,甲方有权终止协议,不予结算工程款。乙方在工地外的一切违法行为所造成的经济损失和刑事责任与甲方无关,乙方自行负责处理。

  1.6严禁乙方带小孩、职工家属进入施工现场,乙方如果违反相关规定,造成不良事件发生,甲方将按项目管理细则处理,责任由乙方全权承担,与甲方无关。

  2.1乙方劳务管理员在人员进场3天内应向甲方提供:劳务人员花名册(主要包括工人工号、姓名、性别、年龄、籍贯、身份证号码、进场日期及合同签订等)、身份证原件及其复印件(正反面)、暂住证、工资卡信息(开户行和卡号)、工伤保险缴纳证明、合法劳动用工合同、操作证件等资料,并到甲方项目劳务室办理工人进出胸卡、门禁卡、帽签(由乙方支付胸卡、门禁卡保证金,按** 元/人收取,退场时按退回数量退款),由甲方项目劳务员逐一核实、登记、采集影像资料、备案,建立信息。无信息无卡人员,禁止进入施工现场。

  2.2乙方应遵守项目晨会管理要求,每日以班组为单位开展班前晨会,使用今日水印相机拍摄晨会照片,按要求每日上报出勤人数、人员明细、工作内容及工作时段。临时外招人员必须每日进行实名登记,进场时乙方按要求填写《突击人员登记表》,明确身份信息、进出场时间、工作内容。

  2.3乙方应遵守甲方电子考勤制度,即上下班时间以刷卡、摄像、指纹录入考勤,劳务管理员须定期向甲方提交当月工人出勤记录、工人工资(生活费)表,配合甲方核对工作,禁止弄虚作假、虚报多报等欺骗行为,一经发现按**元/次给予处罚,若乙方屡次不改,每月工程款支付比例下调**%。

  3.1甲方仅提供电源( 一级箱和二级箱) 及水源,其它涉及临电临水费用均由乙方自理及承担。

  3.2甲方提供工人住房,乙方自行负责所属工人的床铺、宿舍用品、个人防护及消毒用品。房间紧张情况下,乙方应无条件服从甲方住宿分配。若乙方不配合,造成房间资源浪费,甲方有权收取 ** 元/人/月(其中3K间住5人、4K间住7人,例如单个3K房间只住1人,则收取 ** 元/月)。

  3.3乙方应遵守项目食宿制度,保持好宿舍内部环境卫生整洁,不得在板房内做饭,不得使用大功率电器。一经发现按甲方项目管理细则严肃处理。

  3.4生活用电管理规定,甲方安排专人进行生活区用电管理,生活区冬夏季每间宿舍每月免费提供** 度电,春秋季每月免费提供** 度电,超出部分按每度 ***元由乙方承担,费用从当期工程款扣除,不累计。

  1.1本合同签定后**日内乙方需向甲方交纳履约保证金**(其中质量保证占**% ,工期保证占**% ,安全文明保证占**% ,其他保证占**% ),以现金形式一次性支付;若乙方未按时交纳履约保证金的,从第 ** 日起按月息** 算,作为应交保证金的滞纳金,从工程款中直接扣除。如发生下列情况履约保证金不予退还:

  1.2履约保证金组成:履约保证金包含但不限于“施工进度、施工质量、安全文明施工、现场实名制管理和农民工资支付履约”,此保证金在乙方完成合同约定的全部工作内容后,无违约扣款则一月内无息返还;未达到要求视为违约,依据违约情况扣除部分或全部履约保证金;履约保证金扣除后,乙方必须补足保证金,若乙方拒不补足的,甲方有权采取以乙方工程款代替保证金,或解除合同等措施。

  1.3履约保证金的退还:在工程竣工结算时,由甲方预算组根据履约情况进行费用清算,按结算费用审批流程,经审核确认后,对剩余金额一次性无息支付。

  按本协议第一部分约定施工内容的综合单价及计算规则,乙方指定人员每月向甲方申报已完形象进度及工程量表(按各单位统一申报格式),经现场质量、安全、生产、材料等甲方权责人签署意见后,提交预算组,经预算员核对已完工程量,双方确认签字。

  1.月/节点进度款预结算:进度款预结算仅用于作为支付过程工程进度款的依据,乙方指定负责人根据本协议有关约定提交已完工程量,按甲方约定的预结算流程报批,乙方填写月度任务完成确认单→甲方项目现场人员按规定签署评审→预算员检查→商务经理复查→项目经理复审→甲方公司成本经理复审。同时扣除当期转扣点工、转扣工程量价款、材料扣款、保险费、罚款等以及已发放的农民工工资,审批完成后生效。

  2.最终工程结算:工程完工后乙方现场负责人根据本协议有关约定和完成的实物工程量,按协议规定填写最终结算申请单→甲方有关人员按规定审核→甲方审定。

  3.1因乙方原因不能履约,甲方不得不终止(解除)合同时,乙方必须承担全部违约责任,甲方按乙方已完工程量*协议单价并扣除违约金等办理预结算,其最终结算必须等乙方剩余工程量由甲方另行组织人员施工完成后办理。因乙方未完工程导致甲方费用增加时,甲方有权将超额费用转由乙方承担(超额费用不高于原合同总额200%)。

  3.2停工结算:因业主原因导致工程停工,甲方不得不撤场时,双方按乙方已完工程量*合同约定的综合单价,办理完工结算,双方均不得以工程中途停工等理由提出索赔。其最终结算与甲方和建设单位的结算同步。

  1.主材管理:乙方须按照甲方流程填报《材料使用计划》,甲方审核后及时供应,乙方领取的材料用量按规定进行限额领料,对甲方提供的主要材料,其损耗率应控制在 ** %以内,若工程完工时,损耗率超过实际使用量的 ** %,超出部分按原价 ** 倍予以扣除;若乙方在保证工程质量、安全的前提下节约材料达到**,结算时可按予以奖励**。

  2.辅材管理:乙方提供的辅助材料及机具必须符合国家合格标准和工程验收要求,禁止擅自改变材料性能、用途等。若乙方所提供的机具、辅材在数量、性能上不能满足施工需要,在甲方通知后仍无改善的,甲方有权追究乙方造成的质量缺陷和延误工期责任。同时有权替乙方购入施工机具、辅材等,所发生的费用从乙方工程款中扣除。

  3.余料管理:成品材料不得随意切割,避免浪费;属甲供辅材按 *%的损耗量包干使用,乙方超额领用部分按采购价从其工程款扣除。

  4.劳务用品:安全帽、工装马甲由甲方统一采购,工人进场后由乙方负责人到甲方项目库房统一领取,费用由乙方承担,当月领取的费用从乙方当月工程款扣除。

  5.乙方应在施工前5-7天向甲方提交材料用量计划,如乙方不能及时提供材料用量计划,影响工程进度均由乙方承担一切责任及经济损失。乙方须按甲方材料管理流程办理材料的申报、领用、退还、调拨、废料处理等手续,与库房管理人员签字确认。

  6.乙方自带的工具、机具、电线、电缆、辅材等应在进场时,向甲方仓管组申报并清点,由甲方确认、记录,以作为退场依据;以上用具由乙方自行管理使用,并承担修理、缺损、损耗、保管、保养、运输等费用。

  7.协议已约定由乙方提供的材料,若从甲方领取,费用由乙方按市场价的1.2倍支付。甲方提供的料具(主材除外),由乙方负责人(或书面委托人)办理签字手续后到甲方仓库领取,工完归库,遗失或损坏照市场价双倍赔偿。

  8.非乙方提供的机械出现故障后,由甲方负责组织检修,检修及配件购买费用由责任方承担。

  本协议约定工序交接由乙方负责人或授权人及甲方的专业工长按照工序交接内容进行作业面移交,其交接工序如下:

  1.必须以书面形式,采用专用表格,由甲方专业工长组织相关班组负责人,于下道工序开始前,在操作面现场交接,三方签字确认;

  2.交接书面记录经生产经理签字后由专业工长保存,作为月度工程量结算书审核的依据和附件。

  3.乙方应积极配合工序交接,督促上道工序施工班组的清理工作,并复核上道工序有关技术尺寸、标高等,若因乙方未履行上述义务引起的返工等损失由乙方负责。

  乙方应遵循《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等文件履行以下工程质量保修义务。

  1.乙方应对其承包范围内的成品进行保护,成品受损不属乙方责任的,但经双方协商,乙方应配合维修,费用由责任方承担。

  2.因乙方损坏或污染其它工程成品、遗留废弃物,乙方必须及时整改清理,若由甲方另派人员修复或清理,按人工**元/工日、辅机辅材按市场价 **元 执行,费用从乙方工程款扣除,如破坏洁具等成品,按实赔偿。

  2.如初次验收不合格,属乙方责任时,乙方应在限定的时间内完成整改工作并重新报验,如再次检查不合格,对其进行不低于**元/次的经济罚款。

  3.业主上级部门的验收工作:乙方自检合格后再通知甲方验收,甲方验收合格后,再由甲方通知建设单位验收。

  1.甲方从乙方工程款中预留 **%作为工程保修金,待本工程保修期满后(质保期 ** 年,且工程无质量问题时)一次性无息付清。

  2.保修责任:在保修期内,由于乙方的施工或缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复,费用由乙方承担,乙方在接到甲方报修通知后48小时内落实维修工作。如未能在甲方要求时间内完成的,甲方可安排第三方进行,费用以甲方出具的结算单为准,乙方无条件认可,并从乙方的质保金中直接扣除,不足部分由乙方自行承担。

  乙方现场负责人: 联系电线负责编制施工组织设计,交底管理目标,组织编制年度、季度、月度施工计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽检查、物资采购、现场计量等全部管控、监督、检查和验收工作。

  2.2负责按时提供图纸,组织乙方进行图纸会审,熟悉设计图等工作;组织乙方进行施工方案编制及交底,负责资料的收集整理及工序验收。

  2.3解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。提供施工作业面、现场住宿、仓库、现场办公场地及材料堆放处等,接通到达现场的水、电、管线及道路等。甲方应及时提供施工材料、大型机械设备,为施工进度提供措施保障。

  2.4 严格遵守工程建设安全生产有关管理规定和操作规程,组织乙方开展安全知识学习和检查。落实并监督三级教育,并进行有针对性的安全交底。

  2.5 及时批准乙方报送的施工进度计划、阶段材料需求及设备的供应计划,对乙方负有领导、服务、监督管理的责任。

  2.6提供合格的工程材料及施工方案,规范和督导乙方做好原材料、半成品的验收及合理使用。

  2.7应监督乙方进行分项工程的自检、整改工作。及时组织乙方开展验收,并反馈结果,对验收不合格的施工内容提出整改要求,督促乙方落实整改工作。

  2.8督促乙方进行安全文明施工,负责定期/不定组织安全检查,对乙方存在的安全隐患及违章行为提出整改要求,并落实和跟进安全隐患整改工作。如若发现乙方未按要求进行整改或未整改的,甲方有权按约定处理,涉及罚款可直接从工程款扣除。

  2.9及时向乙方传达上级主管部门和建设单位的有关指示要求。负责与建设单位、监理、设计院及有关部门联系,协调现场工作关系。如遇设计变更及时通知乙方,同时做好各工种之间的协调及工作安排。

  2.10组织协调与工程有关的质量、环境、安全、文明标化等各种审核、检查及验收。

  2.11对乙方施工过程做全面监控,确保整个工程按期、保质完成,若发现乙方有违反合同规定及施工规范行为,甲方有权责令其限期整改,对不服从管理、拒绝整改的,甲方应按情节轻重进行经济处罚或终止合同。

  2.12 乙方带班人员能力未达到甲方要求时,甲方有权要求更换带班人员,如乙方未能按时更换人员,甲方有权自行安排的带班人员,由此产生的费用由乙方承担。

  2.15以上甲方的监督管理工作并不免除乙方的任何责任及应承担的经济赔偿。

  3.1乙方根据施工总进度计划,按甲方要求提交周、月度计划及劳务计划表,组织有相应资格证书的熟练工人投入工作,报送动火、电焊、气焊、危险品设置文件,经甲方同意后严格实施。

  3.2严格遵守安全生产管理规定和操作规程,履行对工人进行安全教育的职责,开展岗前安全教育,班前安全教育,各项交底、教育记录由工人签字后,提交甲方安全组备案,方可上岗。特殊工种必须持证上岗,严禁使用不符合条件人员入场施工。

  3.3自觉遵守国家和地方的法律法规、规章制度,遵守与甲方签订的工程承包协议、履约承诺书、责任书等内容。如乙方擅自中断协议而影响工程进度造成的经济损失由乙方负责赔偿。

  3.4本合同签订单价为双方自愿协商,乙方已充分考虑市场行情波动等风险因素,不得再以任何理由向甲方要求增加费用、补偿等,不得以罢工、围堵、、散布谣言等方式要挟甲方修改或超额支付双方已约定价款,否则视为违约。

  3.5严格执行关于建设工程环保、文明施工的管理规定,落实现场文明施工的管理要求,采取有效措施,切实做好文明施工管理和环境保护工作。

  3.6在施工过程中若发生质量事故,乙方应第一时间报告甲方,除甲方原因外,处理事故所发生的费用及伤亡指标由乙方承担。

  3.7乙方的合理建议应先征得甲方同意,办理变更手续后方可施工。不得擅自变更。因乙方擅自变更施工发生的费用及由此导致的甲方损失,均由乙方承担,且延误的工期不予顺延。

  3.8乙方要配合甲方和其它工种班组办理工序交接手续,保证工期、质量、文明施工、班组活动等各项工作正常开展。按时参加甲方组织的工作安排协调会、交流培训会。

  3.9应妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的机具、周转材料及其他设施,如发现损坏、丢失应双倍赔偿。负责成品、半成品的保护,如乙方造成缺损应无条件修补。

  3.10按照甲方流程提供相关资料办理工程款申请。遵守甲方对劳务队伍的工资发放监控制度,按时发放工人工资,不得以任何理由拖欠工人工资。若乙方违反约定,给甲方造成不良社会影响,甲方有权向乙方追讨名誉损失权益。

  3.11每次付款前乙方必须要提供相应的增值税(专用)发票,如涉及到发票遗失的,乙方承诺协助办理发票遗失相关手续并重开发票,不得以各种理由进行推诿,否则甲方有权拒绝支付工程款。

  3.12乙方应全面完成工程承包范围内容,不得借故甩项或再分包,否则视为违约。

  3.13乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥,强令冒险作业行为。有义务监督甲方员工廉洁从业,乙方发现甲方员工有索贿行为的,应坚决拒绝,并有权向甲方进行举报。

  1.乙方自身造成质量问题,应及时报告甲方,处理方案须先经甲方审批同意方可施工,整改费用由乙方承担。存在以下情况均视为乙方违约:

  (2)二次以上验收未通过、质量问题金额超过 **万元/次 的,除损失费用由乙方全额承担外,还应向甲方支付 **元/次的违约罚款,违约金从乙方已完工工程款/履约保证金中扣除。

  2.乙方应无条件配合甲方及建设单位的赶工要求,若乙方消极敷衍或无响应而导致工期延误或建设单位处罚甲方的情况发生的,乙方应承担其违约责任,违约金 **元从乙方已完工工程款/履约保证金中扣除。

  3.乙方自身管理不善或无能力履行完合同内容,中途退场,甲方有权另行发包,乙方除应接受按已完产值的 **% 进行工程款结算外,其履约保证金 ** 元将从乙方已完工工程款/履约保证金中全部扣除。

  4.乙方不得将其承包内容再转包,或在内部层层分包。如发现其违约行为,甲方有权停止结算或终止合同,并没收乙方履约保证金。

  5.根据双方约定,甲方有权就乙方未达到工期、质量、安全文明的施工合同要求,对其结算价款按约定执行。多栋号施工时,乙方原因不能满足项目工程需求时,甲方可另选班组进场施工,分解乙方施工合同内容,乙方应无条件同意。临时调进班组施工单价高于原价格时,超出部分由乙方承担。

  6.乙方必须确保工资发放到工人,因乙方原因发生工人向政府部门投诉等让甲方的社会信誉受损事件,甲方有权直接解除双方合同,扣除乙方履约保证金,结算方式按因乙方原因造成的中途退场办理。

  7.乙方不得开具虚假(或者不符合甲方要求的)发票,开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票的,乙方需向甲方支付合同总价款 ** %的违约金,同时乙方应继续开具符合甲方要求的发票。乙方不能开具发票的,双倍赔偿甲方因此受到的损失。如由此造成税收行政处罚的,其责任均由乙方承担。

  8.甲乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采取向**人民法院起诉的方式解决争议。

  9.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好己完工作成果:

  1.双方履行完协议全部内容,乙方向甲方交付成果,并经建设单位验收合格后,工程价款支付完毕,本协议即告终止。

  2.因政策调整、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停建、缓建,使合同不能继续履行,终止本合同,结算与甲方对建设方的结算同步。

  3.如因乙方在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺,致使工程不能保证质量、安全与工期,或因乙方不及时支付民工工资引发劳务纠纷情况恶劣的,甲方可单方解除劳务分包合同。结算按本合同第十二条款第3条细则中途退场结算约定执行。

  4.合同解除后,乙方应妥善做好己完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  5.合同解除后,乙方应继续履行保密义务,不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息(含工程款及保修金的支付)。

  第二十一条 本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收合格并结清工程款后终止。

  第二十二条 本合同签订后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,签订补充协议,补充合同经甲方盖章方可生效。

  保持施工现场整洁,材料堆放有序,避免各工序由于垃圾没有及时清理而造成交叉污染及安全隐患,树立安全文明施工形象,达到公司、区域、集团要求。

  4.1工完场清要作为每道工序合格完成的衡量指标,不能做到工完场清视为未完成此项工作内容,验收视为不合格。

  4.2每个工种施工人员要在每天施工时,随时清理施工所遗留的各种建筑垃圾,并将现场物品堆放整齐。建筑垃圾清理倒在指定地点,不得乱堆乱扔。工长对当日情况进行工完场清检査,并落实专人清理。

  4.3所有现场施工人员要讲究卫生,不得乱扔垃圾,不得随地大小便。生活区要规整、清洁,生活区由项目安全员每日进行检查,并安排专人落实整改。

  4.5周转材料按进度及周转方案要求应及时拆除、及时清运,不能马上清运的必须堆放整齐。

  4.6施工所需的材料和工具,根据施工进度有计划地安排加工和进场,材料的装卸、运输要做到文明施工,根据材料的品种特性选择合适的装运机械和装卸方法,保证材料、成品、半成品完好无损,材料、构件、料具等的存放位置必须便于施工和符合总平面布置要求,挂牌标识,注明材料名称、品种、规格数量、检验状态和管理责任人;各种管件、杆件、散件应搭设架子码放,根据材料性能要求做好防雨、防潮、防腐等措施。

  4.7加强机械设备的保养维修,遵守机械安全操作规程,做好安全防护措施,保证机械正常运转。经常保持机身及周围环境清洁。保证各种机械设备的标志明显,编号统一。现场机械管理实行验收合格标记、管理责任人及安全管理规定和操作规程挂牌制。

  4.8建筑废料、建筑垃圾要及时清理到固定存放点,分类堆放并及时清运,不得长期堆放在作业区或施工现场内。

  在各工序班组交底时,同时明确各工序班组专人负责工完场清,设置安全文明、成品保护专职小组,当天完工当天完成工完场清工作。

  为确保项目工程质量的达标,有效约束楼地面施工过程的重要动作,甲方项目部特制定了如下实施细则,以资遵守。

  为保证安全生产纪律,强化安全生产管理,维护正常的生产秩序,保证在施人员生命财产安全,特制订本实施细则:

  3 宿舍内私接电线、使用大功率电器、改动床铺布局、私拆乱改 100元/次

  30 班组老板/负责人/质量/安全员/劳务专兼职人员在项目驻点上班时间不足26天/月 200元/次*人,进度款比例下调10%

  62 对有隐患的施工机械操作人员离开后未采取安全防护或提醒措施 200元/次

  66 围攻、威胁恐吓、辱骂及殴打甲方管理人员、监理、业主管理人员 10000元/次,严重可开除

  67 施工中电线 施工中临电装置未安装漏点保护器或无专人看守 500元/次

  71 特殊工种未佩戴专业防护装备进入作业的(如电工、焊工进入作业区域为未穿符合国家标准的绝缘鞋等) 100元/次

  本授权委托书声明: 本人 (法定代表人)系(劳务公司名称) 法定代表人,现授权委托 (姓名) 为我司的合法代理人, 负责 (项目工程名称) 的投标、施工、竣工、结算、保修、全过程沟通管理与服务工作,以本公司的名义签署投标报价书、过程谈判、签署合同、施工和处理与之有关的一切事宜。

  由我司承包的贵司工程开工在即,为确保本工程保质保量、按期交付,我司现委派 *** 身份证号: **** 作为本工程的项目责任人,负责处理该工程的(一切施工与劳务管理)工作,并代表我司向贵司作如下郑重承诺:

  1.我司承诺按合同条款执行工人工资支付约定,无条件确保民工工资及时发放,不发生拖欠民工工资现象,并采取贵司认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生,如发生我司拖欠民工工资或发生工人向政府或向贵司索要工资的情况,贵司有权暂停支付我司工程进度款,且我司同意按照每人每次 ***元 的标准向贵司承担违约责任,或发生贵司代支工资情况,除了从当期工程款内直接扣除代支的工资外, 我司须按照贵司所垫付的民工工资 **倍 向贵司支付违约金。

  2.我司承诺按照国家法律法规及贵司的规定建立施工人员实名制管理,并将施工人员名单造册、劳务合同等资料提交贵司监督,发生施工人员变动时及时提交变更名单。如因我司未提交施工人员名单或名单不准确的,在发生欠薪讨薪事件时,以贵司认定结果为准。

  3.我司承诺在投标报价时已熟知和完全了解本协议条款内容和工程施工要求等,我方中标价已综合考虑了本工程工期、质量、安全、市场涨价等风险因素,非不可抗力情况不再提出涨价等赔偿要求。若因我方原因影响项目正常开展,和违反了协议约定等行为,我司愿承担相应的违约责任并接受协议约定的违约罚款,违约金可直接从“履约保证金/工程款”中扣除。若我方“履约金/工程款”不足以支付违约金时,我方也愿接受贵司解除合同的处理,无条件配合贵司办理退场清算工作。

  4.我司承诺施工中自觉接受并遵守贵司项目管理细则,配合贵司办理所有过程手续,按时办理预结算工作且在(预)结算资料上签字确认成果。遇到争议双方友好协商解决。若我司违反贵司项管管理要求,自愿接受贵司处罚。

  为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保护国家、企业的财产免遭损失,保障职工的生命安全和身体健康,保障施工生产的顺利进行,依据《建筑法》、《国家安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规制订本责任书,甲方秉承对乙方负责的态度,要求乙方恪尽职守,认线.贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定;遵守企业的各项安全生产制度、规定及要求。

  2.乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方必须对本单位职工进行安全生产教育,以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产管理制度。

  3.乙方应认真贯彻执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底内容。乙方必须检查具体施工人员对技术交底落实情况,并进行经常性的督促、指导,确保施工安全。

  4.乙方应对所属施工及生活区域内的施工安全、质量、防火、治安、生活卫生等综合工作方面全面负责。乙方负责人离开现场,应指定专人负责,办理委托管理手续。乙方负责人和被委托负责管理的人员,应经常检查督促本单位工人自觉做好各方面的工作。

  5.乙方指定_***负责施工现场的安全生产工作,并配备_**___名专职安全员、兼职安全员 ** 名。安全生产负责人及专、兼职安全员必须恪尽职守并服从甲方管理做好安全生产工作。乙方现场人员如不服从甲方管理或存在不利于现场安全生产的情形,甲方有权要求乙方立即更换相关人员,确保施工安全。

  6.乙方应按规定,认真开展班组安全活动。乙方负责人应定期参加工地、班组的安全活动,以及安全、防火、生活卫生等检查,并做好检查活动的有关记录。

  7.乙方在施工期间必须接受总包方的检查、督促和指导。同时甲方协助乙方搞好安全生产、防火管理。对于查出的隐患及问题,乙方必须限期整改。

  8.乙方对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现问题和隐患,立即停止施工,落实整改。如乙方无能力落实整改的,应及时向甲方汇报,由甲方协调落实有关人员进行整改,乙方施工班组确认安全后,方可施工。

  9.由甲方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕交付使用前,甲方必须会同有关分包单位共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用。

  10.乙方与甲方如需相互借用或租赁各种工具的,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订安全使用和管理的有关制度。借出单位应保证借出的设备和工具完好并符合要求,借入单位一定要进行检查,并做好书面交接记录。

  11.乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确需拆除变动的,必须经甲方施工负责人和安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

  12.特种作业及中、小型机械的操作人员,必须按规定经有关部门培训、考核合格后,持有效证件上岗作业。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人员,擅自操作使用电器、机械设备。

  13.乙方必须严格执行防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工如须采用明火加热的防冻措施时,应取得甲方防火主管人员的同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班看护。

  14.乙方需用甲方提供的电气设备时,在使用前应先进行检测,如不符合安全使用规定的,应及时向甲方提出,甲方应积极落实整改,整改合格后方准使用,严禁擅自乱拖拉私接电气线.在施工全套工艺流程中,乙方应注意地下管线及高、低压架空线路和通信设施、设备的保护,甲方应将地下管线及障碍物情况向施工单位详细交底,乙方应贯彻执行交底要求,如遇有问题或情况不明时要采取保护措施,停止施工,并及时向甲方汇报。

  贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则,乙方在施工期间发生各类事故及事故苗子,应及时组织抢救伤员、保护现场,并立即向甲方和有关部门报告,因乙方发生的一切事故应由其负全部的责任。